Договор на техническое обслуживание

ДОГОВОР № ____________
на оказание услуг (выполнение работ)
по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств

г. Москва ___» _______________ 2007 г.

___________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________ действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и ООО «Техлайн-Авто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Касаткина А.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание и ремонт поврежденных транспортных средств (далее по тексту – «ТС») Заказчика, указанных в Приложении 1 Заказчик оплачивает стоимость работ на условиях настоящего Договора.
1.2. Ремонт ТС производится по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 71,корп.3, стр.2, Москва, Сигнальный пр-д 35, тел. 225-30-14

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Обеспечивать прием на ремонт ТС Заказчика в согласованном порядке и в указанный Заказчиком срок. Приступать к ремонту и оформлять служебную документацию – Заказ наряд, только после идентификации направленных ТС (VIN, номера двигателя, номера шасси, номера кузова) на основании регистрационных документов.
2.1.2. Осуществлять ремонт в объеме, указанном в Заявке на ремонт ТС),
2.1.3. Обеспечивать восстановительный ремонт ТС запасными частями, деталями и расходными материалами в согласованные с Заказчиком сроки. Запасные части, детали и материалы по своему качеству и комплектности должны соответствовать техническим условиям заводов-изготовителей ТС.
2.1.4. Нести в течение 1 (одного) месяца с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ гарантийные обязательства за проведенный ремонт, с бесплатным устранением обнаруженных Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов, связанных с проведенным ремонтом. На ремонт агрегатов (двигателя, АКПП) предоставляется гарантия 6 (шесть) месяцев. На кузовной ремонт о окраску 1 (один) год.
Примечание: Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком (Клиентом). Об использовании таких запасных частей делается соответствующая запись в Направлении на ремонт и Заказ-наряде.
2.1.5. Извещать Заказчика о сроках окончания работ не позднее, чем за 1 рабочий день до фактического окончания восстановительного ремонта.
2.1.6. В случае обнаружения скрытых повреждений,) уведомлять о них Заказчика и не приступать к их устранению без получения от него согласия.
2.2. По настоящему Договору Стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.2.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе реализации настоящего Договора.
2.2.2. По всем иным вопросам, в рамках реализации настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством, включая Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 года № 290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств
2.2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход качество выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. При этом Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения представителей Заказчика в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ, ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ

3.1. Основанием для начала проведения работ Исполнителем являются открытый Заказ-наряд и Акт приемки транспортного средства (по форме, определяемой Исполнителем самостоятельно), подписанные Заказчиком и Исполнителем. Подписанный Заказ-наряд является документом, подтверждающим прием-передачу ТС от Заказчика Исполнителю для выполнения работ.
3.2. Cроки выполнения работ (срок начала и срок окончания, а также промежуточные сроки в случае выполнения работ по частям в течение общего срока выполнения работ) в обязательном порядке согласовываются Исполнителем с Заказчиком.
Согласование сроков выполнения работ по ремонту ТС с Заказчиком осуществляется путем подписания Заказчиком Заказ-наряда.
3.3. При открытии Заказ-наряда в нем в присутствии Клиента Исполнителем отражаются:
а) комплектность ТС;
б) все внешние механические повреждения;
в) переданные Заказчиком или Клиентом запасные части и материалы;
г) сроки выполнения работ по ремонту ТС.
3.4. При обнаружении скрытых повреждений ТС Исполнитель с участием представителя Заказчика после осмотра скрытых повреждений на условиях, установленных п.2.2.2 настоящего Договора, составляет Акт об обнаружении скрытых повреждений ,согласовывает с Заказчиком дополнительные сроки окончания работ, о чем Исполнителем делается отметка в Заказ-наряде.
3.5. Моментом окончания ремонта ТС считается дата «закрытия» Исполнителем Заказ-наряда. Запись в Заказ-наряде о приемке Заказчиком выполненных работ является подтверждением передачи ТС от Исполнителя Заказчику. Осуществление ремонта в согласованные сроки выполнения работ и отсутствие претензий по объему и качеству ремонта подтверждаются подписью Заказчика в Акте приема-сдачи выполненных работ.
3.6. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику названный Акт, а также Заказ-наряд и Счет для оплаты ремонта ТС.
3.7. Заказчик принимает ТС в день окончания работ во время рабочего дня Исполнителя. Если Заказчик не забирает ТС в течение 3 (трех) суток после окончания ремонта, то оплата пребывания ТС Клиента на охраняемой территории Исполнителя производится Заказчиком по тарифам Исполнителя, о размере которых Заказчик предварительно уведомляется при передаче ТС по Акту приемки Исполнителю.
3.8. В случае предоставления запасных частей Заказчиком (Клиентом), гарантия на восстановительный ремонт распространяется только на ремонтные работы, запасные части и используемые расходные материалы Исполнителя.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказ-наряд в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:.
4.1.1. Полный перечень выполненных работ с указанием количества нормо-часов по каждому виду работ в отдельности и общей стоимости работ в рублевом эквиваленте, с указанием стоимости одного нормо-часа по каждому виду работ.
4.1.2. Перечень использованных запасных частей, деталей и материалов с указанием их наименования, количества, стоимости по каждой позиции и общей стоимости в рублевом эквиваленте.
4.2.. Исполнитель осуществляет расчет оплаты ремонта, исходя из стоимости одного нормо-часа, указанного в Приложении 2 к настоящему Договору, включая НДС, на все виды ремонтных работ, по курсу ЦБ РФ на момент выставления счета
4.3. Стоимость ремонта и стоимость запасных частей, деталей и расходных материалов Исполнителя, которые планируется использоваться во время ремонта, указывается в составляемой Исполнителем приблизительной Смете.
Исполнитель обязан передать или направить по факсимильной связи приблизительную Смету Заказчику одновременно с передачей или направлением ему по факсимильной связи копии Заказ-наряда. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения копии или факсимильной копии приблизительной Сметы должен подтвердить ее или не подтвердить. В случае ненаправления в течение вышеустановленного срока Заказчиком своих возражений по приблизительной Смете Исполнителю она считается подтвержденной Заказчиком.
Окончательно стоимость работ и стоимость запасных частей, деталей и расходных материалов Исполнителя, использованных во время ремонта, отражается в Счете, направляемом Заказчику Исполнителем одновременно с Актом приема-сдачи выполненных работ и Заказ-нарядом в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Заказчиком названного Акта.
4.4. Заказчик оплачивает услуги по ремонту ТС в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Счета, Заказ-наряда и Акта приема-сдачи выполненных работ.
4.5. В отдельных случаях по решению уполномоченного представителя Заказчика и на основании предоставления Исполнителем Счета, Заказ-наряда на заменяемые запасные части и письма в произвольной форме с ходатайством произвести оплату восстановительного ремонта в объеме заменяемых запасных частей, Заказчик вправе осуществить предоплату заменяемых запасных частей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае причинения вреда ТС Клиента, Исполнитель компенсирует причиненный ущерб за свой счет.
5.2. В случае несвоевременной (свыше 15 (пятнадцати) рабочих дней) оплаты Заказчиком выполненных работ, Исполнитель имеет право приостановить прием в ремонт ТС Заказчика до погашения задолженности.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, включая военные действия, наводнение, землетрясение, забастовки и любые другие, непредвиденные, внешние или непреодолимые действия.
5.4. При наступлении указанных в п. 5.3. Договора обстоятельств, Сторона для которой такие обстоятельства возникли должна в течение 10 (десяти) дней письменно (факсимильно) информировать о них другую Сторону. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельство соответствующих Торгово-промышленных палат или иных компетентных органов.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течении одного года.
7.2. Действие настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не менее, чем за 20 (двадцать) дней до окончания срока его действия.
7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Сторона, инициирующая расторжение, письменно (факсимильно) уведомляет другую за 20 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
7.5. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
8.3. Факсимильные копии документов, передаваемых от одной Стороны другой, должны подтверждаться предоставившей их Стороной подлинниками по первому требованию другой Стороны.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель:
ООО «Техлайн-Авто»

Юридический адрес: 127562, г. Москва,
Алтуфьевское ш.,28
Фактический адрес: 127038, г.Москва,
Дмитровское шоссе, д.71, корп.3, стр.2
ИНН 7715521501 КПП 771501001
р/с 40701810400090366000
в ЗАО КБ «Локо-Банк» г. Москва,
к/с 30101810500000000161
БИК 044585161
Тел./Факс: 225-3014, 545-0573

Генеральный директор

__________________ /Касаткин А.П./